管材合同分享十篇。
当今社会发展十分迅速，合同可规避风险，明确约定违约责任，怎样写出合格有效的合同呢？根据您的需求栏目小编为您整理了一些相关的资料“管材合同”，请保存本文以备不时之需！
管材合同 篇1
1．双方约定按以下第方式付款：
（1）按月付款：
甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款________%计______________元的预付款，每月日前支付上月供货货款的________%，本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内甲方支付剩余货款的________%，余款于_____年____月_______日前付清
（2）按供货量付款：
甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款____%计______________元的预付款，乙方每供货达到后___________日内，甲方支付该批货物价款的________%，本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内，甲方支付剩余货款的________%，余款于_______年____月_______日前付清
（3）其他方式：____________________________________________________________ _______________。
货最后时限日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款
第六条交（提）货方式、时间和地点
货方式：_____________________________________________
货时间：_____________________________________________
3．运输方式：___________________________________________________
4．运输费用：___________________________________________________
5．货物交接地点：_______________________________________________
6．收货人：_____________________________________________________
7．甲方指定的货物签收人：_______________________________________
姓名：_______
电话：_______
身份证号：_______
8．其他约定：___________________________________________________。
管材合同 篇2
供方，
需方， (以下简称乙方)
在平等互利的原则下，经甲乙双方协商，由甲方生产、提供伟固牌PE100级给水管材、管件系列产品，为明确双方责任，分工协作，相互配合，确保工程保质保量完成，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，依据中华人民共和国民法典等相关法律、法规，签订本合同，以资共同遵守。
第一条，工程名称与地址
1、工程名称，
2、工程地址，
第二条，产品名称、规格、数量、价格(详见附表)
第三条，产品价格、运输及质量的约定
1、甲方所供管材、管件的系列产品价格，按甲乙双方商定的价格执行，不受原材料、生产成本、运输等价格上涨因素提高产品单价。
2、乙方向甲方购买的货物，由甲方负责运输到施工现场(南宁市在水一方小区)，费用由甲方承担。
3、技术要求，甲方所提供的货物必须符合国家标准，并提供卫生许可证、产品检测报告、工商营业执照等相关证书。
第四条，付款方式与其它约定
1、货到现场验收合格后，3个工作日内支付当批货款的60%，一个月后再支付20%。
2、工程完工退货时结算后付清尾款，两年后无任何质量问题，一次性付清余款(不计息)。
3、验收，货物到达合同指点地点卸车后，乙方现场验收，无误后乙方指定签收人在甲方的销售提货单上签字确认，如发现发货产品与合同产品不符，乙方有权拒付货款。
第五条，质量保证及售后服务
1、本工程使用的管材、管件、阀门均为1.6MPa等相关辅材的质保期均为十年。
2、工程完工后若因甲方所供产品质量问题给乙方造成直接和间接经济损失的由甲方全部承担。
3、在施工安装阶段，甲方所供各种规格的管材应配备壹台与管径相对应的热熔机。
4、甲方无条件接受乙方全额退还剩余产品(已使用过的不接受退货，如断管、热熔过的管件等)。
5、合同签订后甲方须按本合同约定的工程价格供货至乙方工程完毕。
第六条，合同生效
1、经甲乙双方代表(委托人)签字并加盖公司公章后，即行生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件与合同具有同等效力。
第七条，解决争议的方式
1、若发生与合同有关的纠纷，双方不应友好协商，协商不成双方均可向合同签署所在地人民法院提出诉讼。
2、合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方，
法人代表， 委托代理人，
电话， 电话，
签字日期， 年 月 日
乙方， (盖章)
法人代表， 委托代理人，
电话， 电话，
签字日期， 年 月 日
管材合同 篇3
2022水管材料买卖合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。水管材料买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022水管材料买卖合同书正文内容
需货方：项目部合同
供货方：北京__公司签订地点：
签订时间：
第一条、标的、数量、价款及交货时间
第二条、乙方负责现场指导产品安装。
第三条、随即的必备品、配件、工具数量及供应方法：乙方按甲方提供的图纸确定的供货数量，并且乙方提供的货物数量应满足甲方在____区小区雨水、污水管网按图施工中所需的所有材料的用量。如确因甲方原因造成材料的损坏或大量丢失则由甲方对该部分材料另行采购。
第四条、合理损耗标准及计算方法：甲方在正常施工中造成管道、井筒及配件损坏时除是大型施工机械直接破坏的，其它的情况由乙方负责无偿更换。
第五条、交货方式、地点：乙方负责送货到____市金域瑞景__施工现场，交货给甲方的施工单位施工单位收到乙方货物后，应及时验收。
第六条、运输方式及到达站和费用负担：乙方负责运输费用，乙方负责卸货。
第七条、检验标准、方法、地点及期限：按质量标准进行验收，乙方提供塑料检查井及波纹管的检测报告及合格证。
第八条、供货金额及结算方式：
1、供货金额按甲方实际收货数量及双方确定的单价确定供货金额
2、供货到甲方指定地点，甲方付该批货款的后付至货款20%，小区竣工验收后拨付至货款的15%，预留5%作为质保金，质保期为________年。
3、乙方提供的所有材料均含税票。
第九条、其他约定事项：
1、货物交接需施工单位和甲方工程部签收，甲方工程部负责人。
第十条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调节协商或调节不成的，依法向人民法院起诉。
甲方：乙方：
地址：____市高____区地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
管材合同 篇4
（一）乙方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方示按本合同规定的.产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
（二）甲方应负的经济责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、甲方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日百分之一计算付给乙方，作为延期罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第八条如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。
第九条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第十条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十一条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十四条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方：（盖章）经办人：电话：开户银行：账号：
年月日
乙方：（盖章）负责人：电话：开户银行：账号：
年月日：
管材合同 篇5
购货单位：__________以下简称甲方
供货单位：__________以下简称乙方
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、规格
(1)消防管件、沟槽管件
(2)DN60-DN219
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(__________)项执行：
①按国家标准执行;
②按部颁标准执行;
③由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。
1.产品的交货单位：___________________________。
2.交货方法，由乙方负责运送到甲方工地。
3.货到工地，由甲方负责卸货.
第三条产品的价格与货款的结算
1.沟槽管件价格按双方共同认定价格表(附后)下浮__________%,消防铁管件按双方共同认定价格表(附后)下浮__________%.
2.经双方协定,甲方应在每月__________号向乙方支付当月总货款的__________%,剩下__________%于下月__________号付清.(注：__________未付的__________%并不计算在下月货款总金额之内)
第四条验收方法：__________货到工地,由甲方负责对产品的数量进行验收，一经验收合格,甲方须在乙方送货清单签字,即具有法律效应。乙方应给甲方提供所有产品的合格证及检验报告。
第五条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，甲方有权拒绝接收不合格产品，且乙方应对不合格产品进行退换，兑换产品产生费用由乙方负责。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第六条乙方的违约责任
1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
第七条甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_5__%的违约金。
2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第八条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条其它。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自__年__月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;
购货单位(甲方)：__________(公章)供货单位(乙方)：____________(公章)
开户银行：__________________开户银行：__________
帐号：__________帐号：__________
电话：__________电话：__________
管材合同 篇6
管材合同可以说是建筑领域中非常重要的一环。在任何建筑项目中，都需要使用到各种各样的管材，例如钢管、塑料管、铸铁管等等。而为了确保项目能够按时、按质地实施，合同就成为了不可或缺的一部分。本文将围绕“管材合同”这个主题，详细地介绍其起草和执行。
管材合同是建筑领域中的一种重要合同，它规定了供应商和需方之间在管材供应和使用过程中的各个方面。在起草管材合同时，首先需要明确双方的基本信息，包括供应商和需方的名称、地址、联系人等。应明确合同的有效期，确定供应材料的种类和数量，以及分阶段的交付时间。
另外，在管材合同中应详细规定管材的质量标准和测试方法，以保证建筑材料的质量符合国家标准。合同还应明确管材供应商的责任和义务，例如保证供应的管材质量达到约定标准，提供必要的证明文件等。同时，需方也需要承担相应的责任，如按时支付货款，提供合理的存放条件等。
另外，在管材合同中还需要规定相关的索赔和违约责任条款。一旦供应商未能按照合同要求提供管材或者供应的管材质量不符合标准，需方有权要求供应商进行赔偿或追究责任。同样地，如果需方未能按时支付货款或者未能按时接收管材等，供应商也有权要求违约方赔偿。
管材合同还应明确双方的解决争议的方法，例如可以通过协商解决，也可以通过仲裁或诉讼解决。为了避免双方产生纷争或争议，最好在签订合同时明确约定争议解决的方式和地点，以及约定必要的仲裁或诉讼程序。这样一来，若双方出现纠纷，可以避免造成不必要的损失和延误，提高纠纷的解决效率。
在执行管材合同时，双方应严格按照合同条款进行操作。供应方应按照约定的时间和数量提供管材，并且保证其质量符合要求。需方在接收管材时应进行验收，确保管材符合合同要求，并及时支付款项。双方应建立起有效的沟通机制，定期交流合同执行情况，及时解决问题和风险。
双方还应进行必要的记录和文件存档，以备合同履行过程中的问题和纠纷。例如，在供应商交付管材时，需方可以要求供应商提供相应的材料检验报告和质量证明，以确保管材的质量符合合同要求。同时，供应商也应保存需方支付款项的相关凭证，以便在未来需要的时候出示。
在实际操作中，因为管材作为建筑项目中的重要材料，其质量和供应的及时性对项目的顺利实施至关重要。因此，管材合同的起草和执行必须严格按照法律法规进行，确保合同的合法性和合规性。同时，双方也应建立起互信和合作的关系，共同努力实现合同的目标。
{网站}小编认为，管材合同在建筑领域中具有重要的地位和作用。通过详细规定双方的权利和义务，管材合同确保了建筑材料的质量和供应的准时性。双方在合同执行过程中应严格遵守合同条款，建立起有效的沟通机制，及时解决问题和风险。只有通过合同的规范和有效执行，建筑项目才能够按时、按质地完成。
管材合同 篇7
需方：
供方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定为规范购销行为，保护双方权益，明确双方责任，经供需双方协商，致同意签订本合同共同遵守。
一、 产品名称、规格、数量、价格。
PVC线管 规格：＿＿＿＿单价：＿＿＿
PVC排水管 规格：＿＿＿＿单价：＿＿＿＿＿
PPR冷水管 规格：＿＿＿＿单价：＿＿＿＿＿
实际数量以双方公司收货单为准，供方所供管材到工地后需方出具收货单，如市场价格有所调动，供方需提前5个工作日以书面形式通知需方。
二、 交货时间、地点。
供方在合同生效之日起根据需方材料计划，需方应提前2天通知供方，供方将所需管材运到工地后，经验收合格后，由需方负责卸货。如因产品不合格造成一切损失均由供方承担。
三、 货款支付
每月20号核对本月供应量，经核对无误后25号结算本月材料费。
四、 违约责任
供方如不能按期供货，造成需方经济损失，为每拖延一天供方向需方支付货款的10％作为违约金的损失，需方如不能按约结算货款，应支付不能结算每天按货款的10％作为违约金
五、 合同中止、解除、终止。
如果供货方不能按需方提供的规格、尺寸和数量及时提供货物，需方有权终止合同的一切合作事项，并且带来的损失由供货方负责一切损失，如因需方资金不到位，供货方可以终止合同，并限制供货，按违约条例执行，双方依约履行完合同义务，本合同自行终止。
六、 争议的解决
如发生纠纷双方协商解决，协商不成依照法律规定依法解决
七、 本合同一式二份，双方各执一份，本合同双方签字盖章后有效。
八、 未尽事宜双方协商解决
供方单位：＿＿＿＿＿需方单位：＿＿＿＿＿＿
签订日期：＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿
地点：＿＿＿＿＿＿＿地点：＿＿＿＿＿＿＿＿
代表人：＿＿＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿＿＿＿
身份证号：＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿
工地负责人电话：＿＿＿＿＿
管材合同 篇8
管材合同是指管道设备和材料采购方与供应商之间签订的一种合同协议。这种合同通常用于工程项目中，涉及到管道系统的建设和维护。管材合同包括了双方的权利和义务，以及交付时间、质量标准、价格等重要条款。
在签订管材合同之前，双方需要进行充分的商议和协商，以明确双方的需求和要求。供应商需要了解采购方的具体要求，包括管道的材质、直径、长度、厚度等技术参数，以确保能够提供符合要求的产品。采购方则需要了解供应商的生产能力和质量控制体系，以确保能够得到满足需求的产品。
管材合同中最重要的条款之一是交付时间。供应商需要按照合同约定的时间将管材等产品交付给采购方，以确保工程项目能够按时进行。双方还需要约定质量标准，以确保产品达到一定的质量水平。价格是另一个重要的条款，双方需要就价格达成一致意见，以确保双方的利益能够得到保障。
除了上述基本条款外，管材合同还可能涉及到其他一些重要条款，例如付款方式、违约责任、索赔和争议解决等。双方需要明确这些条款，以避免发生纠纷和争议。
一旦管材合同签订完成，双方都需要严格履行合同约定。供应商需要按时交付符合质量标准的产品，而采购方则需要按时支付款项。双方需要建立起良好的合作关系，以确保项目能够顺利进行。
管材合同是管道工程项目中非常重要的一环。通过签订合同，双方能够明确彼此的权利和义务，从而保障工程项目的顺利进行。合同的签订不仅需要双方充分的协商和商议，更需要双方信守承诺，履行合同约定。只有这样，工程项目才能够取得成功。
管材合同 篇9
第十条 违约责任
1、供方未按合同规定日期交货，供方须支付需方逾期部分货款总额每天千分之一的违约金，并赔偿因此给需方造成的一切损失，逾期交货超过10天的，需方有权单方面终止合同，另行确定供方。
2、因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，供方应立即无偿换货并在7天内向需方交送本合同规定的合格产品，向需方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金，赔偿因此给需方或第三人造成的损失;供方逾期10天未交送合格产品的，或者因为产品质量致使第二次没有通过安装验收的，需方有权单方解除本合同，供方应向需方退还所有已收款项，支付合同标的总价款5%的违约金，并赔偿因此给需方或第三人造成的损失;
3、供方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，需方有权拒收货物，供方对此承担一切责任;
4、供方承担因为产品质量问题而给需方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失;
5、因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
第十一条 争议处理方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
第十二条 其他事宜
1、供方指定： 联系电话 为双方联系人、结算人，需方指定 余建荣 联系电话 13572339545 为双方联系、结算人，如变更人员必须以书面的形式并加盖公章通知对方。
2、本合同自签订之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同有效期限：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至货款付清日为止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地暖管材购销合同范文3
购买方： (简称甲方)
销售方： (简称乙方)
为明确甲乙双方权利、义务和责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，经双方平等协商，签订本合同，共同遵守。
第一条：名称、规格、数量、计量单位和计量办法
1、货物名称、规格和数量
注：本合同单价为综合单价，为货物到甲方指定的施工现场的到场价格，包括但不限于产品设计、制造、仓储、搬运装卸、运输、售后服务、税金等所有相关费用的报价，为到站总价。
2、材料差价调整：调整前提条件：当(P-P0)/PI≤10%时，材料差价不作调整;当(P-P0)/PI>8%时，按差价调整公式计算差额并调整合同单价。P-施工期间允许调整材料对应的取样品中在各月度《潍坊市建设工程价格信息》中的单价的平均价。各允许调整材料对应的取样品中在《潍坊市建设工程价格信息》第8期中的单价。
3、计量单位和计算方法：根据堆积尺寸，按理论计算。
第二条：价款结算方式和期限
货到验收合格，乙方月底到甲方对账，对账无误后乙方开具发票给甲方，甲方在收到发票后十个工作日内付90%货款，剩余10%货款竣工后三个月内结清。
第三条：质量标准
1、质量要求及技术标准：
1号碎石颗粒直径200mm-31.5mm，表观密度不小于2600千克/m³，针片状含量不得超过10%，压碎值不得超过10%，堆积密度度1.5吨/m³，含泥量不得超1%，泥块含量不得超0.2%，不得使用具有碱活性的石子，氯离子含量严格满足国标要求。各项指标均要符合《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685-的要求。砂子的细度模数2.6-3.2，表观密度不小于2500千克/m³，松散堆积密度不小于1400千克/立方米，含泥量不得超3%，泥块含量不得超1%，不得使用具有碱活性的砂子，氯离子含量严格满足国标要求。各项指标均要符合《建筑用砂》GB/T 14684-2011的要求。
2、质量负责期限：终生负责。
1、交货时间：以甲方具体通知为准，甲方提出计划要求后一日内到货。
2、交货地点：山东省寿光市羊口镇神华寿光电厂项目部工地。
第五条：交货方式、运输方式和运杂费承担
1、交货方式：供方送货到甲方工地指定地点
2、运输方式：汽运
3、运杂费用承担：货到工地之前所有费用由供方承担，含卸车费用。
第六条：验收事项
1、由需方派专人对供应方所供应的碎石规格、型号、质量进行验收，经需方实验室检测验收合格的产品，需方方可投入使用;
2、若到场材料表观质量，含泥量，石粉含量等指标存在问题，需方有权拒绝签收;
3、由需方指定专人现场验收，一切验收合格，数量核实后，由需方指定专人在供方材料的发料单上签字后方可有效;
4、以供方开具的并经需方指定专人认可签收的送货单作为需方验收数量的结算依据;
5、需方收料人为中铁十四局集团神华寿光电厂项目部指定工作人员，其他人员签收视为无效处理;
6、各种型号碎石需分批装车，不能造成一车中存在多种型号碎石的现象，若存在混乱装车的现象，则视为材料不合格，造成的损失由供方负责。
1、甲方在验收中，发现货物的品种(型号)、数量、花色和质量不符合规定，先妥善保管，应在1天内向供方提出书面异议;在付款期内，需方有权拒付此部分的货款。
2、乙方在接到甲方的书面异议后，应在1天内处理，否则视为违约。
第八条：随货技术证明文件
供方负责随车提供产品证明书，检验报告、出厂合格证和技术文件，否则造成需方的损失由供方负责。
第九条：违约责任
1、乙方违约责任：
(1)不能交货：乙方应向甲方赔偿不能交货货款的3%作为违约金。
(2)交货的品种、规格(型号)、质量等不符合合同规定：退换货物或加工处理，其发生的相关费用全部由供方承担;若不能进行退换货物或加工处理，则按照不能交货处理。
(3)逾期交货：逾期交货处罚违约金为应交货货款的3%。
(4)交货地点有误：供方应承担由此发生的费用和向甲方支付逾期交货违约金;若单方面改变运输路线和工具，应当承担由此增加的费用。
2、甲方违约责任：
拒绝接货或退货需方向供方偿付拒绝接货或退货的10%作为违约金。
第十条：不可抗拒力
双方的任何一方由于不可抗拒原因，不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在2天内提供证明，取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。
第十一条：纠纷解决方式
1、履行合同过程中发生纠纷时，双方应本着公平、合理的原则，协商解决。
2、依法向甲方公司所在人民法院起诉。
第十二条：合同的生效与终止
本合同自签订之日起生效，货款付清之日终止。
第十三条：其他约定事项
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管材合同 篇10
合同编号：
需货方：（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品使用项目：
第二条、产品：
第三条、供货日期：从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准（需提前三天通知）。
第四条、质量要求：乙方在甲方用货前提供货物样品，由乙方提供产品合格证，并提供检测报告给甲方存档，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。
第五条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：
3、结算方式：
第六条经济责任
（一）乙方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
（二）甲方应负的.经济责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、甲方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日百分之一计算付给乙方，作为延期罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第八条如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。第九条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第十条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十一条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十四条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方：（盖章）
经办人：
电话：
开户银行：
账号：
年月日
乙方：（盖章）
负责人：
电话：
开户银行：
账号：
年月日：